Образец договора на установку детской площадки

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Образец договора на установку детской площадки». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание:

Безопасность при эксплуатации. Общие требования

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения.

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.В настоящем стандарте применены термины по , , а также следующие термины с соответствующими определениями:3.1 регулярный визуальный осмотр: Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

Компания «Егоза» занимается монтажом детского игрового оборудования.

Огромный ассортимент производителя и приемлемые цены позволяют сделать площадку уникальной и универсальной. На детских площадках можно встретить следующие виды игрового оборудования:

песочницы. Каждый без исключения ребенок любит поиграть в песке, строя башни, замки или занимаясь выпечкой куличиков;
горки и качели. Эти виды оборудования привлекают не только малышей, но и ребят постарше. Летом возле качелей и горок скапливаются толпы детей, споря между собой, кто будет кататься следующим;
карусели и качалки на пружинах. Это будет интересно только самым маленьким ребятам возрастом от 4 до 7 лет;
турники и рукоходы. С их помощью можно развить силу и выносливость. На них занимаются как дети, так и взрослые люди;
футбольные/хоккейные ворота и волейбольные стоки. Ничего не может быть лучше, чем поиграть с друзьями в любимую игру на свежем воздухе.

Список можно продолжать еще долго.

Ведь детская площадка — это полноценный спортивно-развлекательный комплекс. Облагораживание придомовой территории начинается с составления ТЗ и проекта.

На основании требований заказчика подбирается и устанавливается оборудование.

В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Договор подряда на монтаж оборудования

Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1.

в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.

Не стоит располагать игровые конструкции в местах, которые закрыты другими предметами или строениями.

Ведь земле после зимы придется дольше оттаивать, к тому же влажность не самый лучший показатель.

Выбирайте места без водоемов. 3. Если при сборке детской площадки была обнаружена поломка, то не стоит устранять ее своими силами.

4. Лучше всего не «изобретать велосипед» и сборку подобных конструкций доверить профессионалам.

Компании, поставляющие данное оборудование, предоставляют и услуги по монтажу игровых комплексов.

Сейчас подробная инструкция по сборке детской площадки обязательно печатается на русском языке, даже если оборудование произведено за границей.

Договор подряда на монтаж оборудования

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

Образец договора на строительство детской площадки

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1.

Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

Важно Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2.

в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3.

Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна не более чем в трехдневный срок с момента их проявления сообщить об этом в письменной форме другим сторонам.

5.7

Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах ведет к аннулированию прав соответствующей стороны ссылаться на них в будущем.

Если указанные обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, любая из сторон может предложить внести соответствующее изменение в Договор либо расторгнуть его.

За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. 5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. 5.5.

Субподрядчик обязуется произвести Монтажные работы в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты доставки Товара и материалов, необходимых для проведения монтажных работа, на место его монтажа, и получения уведомления от Подрядчика по телефонам ( ) или сообщения по электронной почте ( ) о наличии строительной готовности Объекта для проведения монтажных работ. Данный срок предоставляется Субподрядчику для проведения монтажных работ на одном этаже при наличии Товара на месте его монтажа или наличия стройготовности.3.2. Возможно производство работ по монтажу Товара на нескольких этажах или сразу на всех, при этом сроки монтажа не плюсуются, а протекают параллельно.3.3.

Договор подряда на монтаж оборудования

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

2. Права и обязанности сторон

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)

Договор подряда на осуществление ремонтных работ
Договор подряда на производство ремонтно-строительных работ для организации
Дополнительное соглашение к договору подряда (2)
Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв.

Комплекс по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий: 1.6.1. Геодезические работы: 1.6.2. Подготовительные работы: 1.6.3. Земляные работы: 1.6.4. Свайные, закрепление грунтов: 1.6.5. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части Объекта.

1.6.6.

Монтаж строительных конструкций Объекта. 1.6.7. Монтаж элементов конструкций надземной части Объекта. Договор подряда на выполнение работ по уборке территории Срок окончания работ по очистке территории « » 201_ года.

При готовности территории к сдаче в срок известить об этом Заказчика. 4. Стоимость работ по настоящему составляет ( ) рублей, в том числе НДС 18% — ( ) руб.
5. Исполнитель выполняет, предусмотренные п.

Договор подряда — это соглашение, в соответствии с которым одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполнить по заказу другой стороны, именуемой заказчиком, определенную работу и сдать ее результат; заказчик же, в свою очередь, берет на себя обязательства принять результат работы и соответствующим образом оплатить ее.Подрядчик, в случае необходимости, имеет право привлечь к выполнению оговоренных в договоре обязательств других лиц, именуемых субподрядчиками. Если такое привлечение имеет место, то подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Однако это возможно только в том случае если из Договора подряда (или нормативно-правового акта) не следует, что подрядчик обязан выполнить оговоренную в договоре работу лично.По отдельным видам Договора подряда в ГК РФ установлены специальные правила.

Внимание По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п.1. ст.740 ГК РФ). Договор строительного подряда заключается на:• строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта;• выполнение строительно монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
г. «» 2018 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

Важно Оставшиеся платежи по данному контракту производятся поэтапно по мере выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, после выделения денежных средств (лимитов) Заказчику. 3.

2 Оплата за выполненную работу производится Заказчиком на основании акта приемки-передачи выполненных работ на соответствие их количеству, качеству требованиям, установленным настоящим контрактом. 4. Срок действия контракта 4.1.

Срок действия контракта: настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного исполнения сторонами возложенных на себя обязательств.
5. Срок выполнения работ. 5.

1 Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами и закончить выполнение работ в срок до 30.11.2008г. 6.

Договор на установку детского игрового оборудования

Похожие формы Акт о передаче под строительство (приложение к Инвестиционному договору на строительство жилого дома с участием подрядчика) Акт возврата корта (спортивной площадки) (приложение к аренды корта (спортивной площадки)) Акт выполненных работ по созданию проекта парковочной площадки (парковки) (приложение к договору с проектной организацией о создании проекта парковочной (парковки)) Акт приема-передачи корта (спортивной площадки) (приложение к договору аренды корта (спортивной площадки)) Заявление участника закупки оператору электронной об открытии на счете оператора электронной площадки лицевого счета участника электронного аукциона при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных нужд (образец заполнения) Договор подряда на строительство жилого дома (с участием инженерной организации) 1.6.

Принимать у Исполнителя оказанные услуги по акту.

4.2. Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору. 5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г.

по ___________ г. 5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год.

2011 — 2019 ООО «Малая Родина» Телефон/факс: 8 (4912) 46-34-04 Информационные материалы ООО «ИА «Малая Родина» предоставлены для размещения на сайте их правообладателями 2.1.3.

Предоставить место складирования готовой продукции, обеспечить подачу электроэнергии для исполнения работ.

1.1.

Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора; 2.2.4.

до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором; 2.2.5.

компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором; 2.2.6.

График перечисления иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2020 года в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок (приложение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2020 года в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок)

Характеристика, состояние и адрес места нахождения каждой площадки указаны в Перечне детских игровых и спортивных площадок, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение N ). 1.4.

Исполнитель обеспечивает Заказчику предоставление следующих работ и услуг: — техническое обслуживание, — уборка территории, — проведение мелкого и капитального ремонта по необходимости и в соответствии с заданием Заказчика, — вывоз не подлежащего восстановлению оборудования, — замена оборудования, в т.ч.

В противном случае работы по Договору считаются выполненными «Подрядчиком» и принятыми «Заказчиком» к оплате в день передачи акта приемки. 6.2. Сдача-приемка работ производится «Подрядчиком» «Заказчику» в соответствиис действующими в Российской Федерации нормами и правилами, а также условиями Договора.
6.3.

В случае мотивированного отказа «Заказчика» от подписания Акта приемки-сдачи работ, Сторонами составляется акт с перечнем недостатков, а также необходимых доработок с указанием срока их выполнения. «Подрядчик» будет обязан произвести эти работы за свой счет, составить акт по устранению недостатков и письменно сообщить об этом «Заказчику».

6.4.

Рекомендуем прочесть: Взыскать Неустойку В Отдельном Процессе

a) согласие, предусмотренное пунктом 1, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара… подробнее при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

Договор строительства детской площадки

Если указанные обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, любая из сторон может предложить внести соответствующее изменение в Договор либо расторгнуть его. В случае расторжения Договора ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения неполученных доходов.

6.4.3. До началапроизводства работ разработать и согласовать с Заказчиком типовуютехнологическую карту на монтаж оборудования согласно СНиП 3.01-85*п.3.11*. А также обеспечить качественное выполнение работ всоответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, действующими на территорииРФ, и безусловное исправление недостатков в работах.

Предоставление юридических услуг онлайн происходит по следующим пунктам: Наш сайт создан специально, чтобы сделать сотрудничество сторон по правовым вопросам максимально комфортным и простым, что позволит юридическим услугам выйти на качественно новый уровень. Мы столкнулись с такой проблемой, что вблизи нашего дома нет оборудованной детской.

Выбирайте места без водоемов. 3. Если при сборке детской площадки была обнаружена поломка, то не стоит устранять ее своими силами. 4. Лучше всего не «изобретать велосипед» и сборку подобных конструкций доверить профессионалам.

В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.

Исполнитель самостоятельно оплачивает услуги третьих лиц в случае привлечения их к исполнению настоящего Договора.)1.

1 Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется изготовить и поставить Оборудование для благоустройства территории игровых детских площадок (МАФ) в ассортименте и по ценам, указанным в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора.5.1.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору и в течение 12 месяцев с момента сдачи объекта устранять за свой счет выявляемые при эксплуатации недостатки при условии выполнения Заказчиком пп.4.1.

Рекомендуем прочесть: Должностные Обязанности Юриста Пенсионного Фонда

Предусмотрено несколько основных видов площадок: — с грунтовым естественным или искусственным покрытием (Тип А) — с твердым искусственным покрытием (Тип Б) — бетонированная (Тип Б-б) На площадках обоих типов возможно дополнительное декоративное покрытие – прессованная резиновая крошка, искусственная трава и др.

Реестр распределения субсидий из федерального бюджета российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»5.1.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору и в течение 12 месяцев с момента сдачи объекта устранять за свой счет выявляемые при эксплуатации недостатки при условии выполнения Заказчиком пп.4.1.

3.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно — хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2. Окончательный расчет производится в течение 14 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия Заказчика.

2 В случае просрочки выполнения Исполнителем либо Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, стороны вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного или не оплаченного оборудования за каждый день просрочки. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

1.1 Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется изготовить и поставить Оборудование для благоустройства территории игровых детских площадок (МАФ) в ассортименте и по ценам, указанным в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора.

г.

Красноярск «__» _____________ г. ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И.

, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г.

1.2.

Документ основание для оплаты договора на поставку и установку детских площадок

2.3. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя. 5.4.

В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

Порядок проведения монтажных работ3.1.

Конструктор документов>Договоры>Договор подряда> Договор на установку оборудования Договор на установку может заключаться с лицами, которые осуществили поставку оборудования заказчику, а может привлечь к сделке сторонних специалистов по монтажу.

Поэтому в таком деле лучше доверить специалистам, заключив с ними договор на установку оборудования.

Внесение Защита Имущество Обслуживание Оформление Перевод Приватизация Услуги по регистрации Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. (см. ниже и скажите спасибо!) г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

Глава администрации Ленинградского района_____________________В.

Лучников «_____» _____________ 2006 г.СОГЛАСОВАНО:Начальник отдела муниципального заказакомитета экономического развития__________________ Кушнарь Р.С.«_____» _____________ 2006 г.КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯПо проведению открытого конкурса на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛНИЮ И УСТАНОВКЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК по следующим адресам:ул.

Угловая,10 ; ул.Пионерская,11-13 ; ул.9 Апреля,24-30; ул. Галицкого,5-9; 19-25;ул. Гагарина, 22-24а.

Муниципальный заказчик: МУ « Служба заказчика Ленинградского района» Организатор конкурса: отдел потребительского рынка и муниципального заказа администрации Ленинградского района В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕНа выполнение работ по изготовлению и установке детских игровых площадок по ул.Угловой,10; ул.Пионерской,11-13; ул.9Апреля,24-30 ул.

В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 5.3.

За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. 5.5.

На дворовых территориях установкой площадок занимается муниципалитет. Именно туда и стоит обратиться в случае, если во дворе нет детской площадки или она непригодна для использования. Следует отметить, что в любом городе периодически проводятся программы по облагораживанию дворовой территории. За ними нужно следить, чтобы вовремя написать заявку.

Для этого необходимо созвать собрание жильцов и составить обращение. Также стоит пригласить представителя управляющей компании.

Самым эффективным способом создания во дворе детской площадки является вкладывание собственных средств. В таком случае можно получить не типовую площадку, а более надежную и интересную для детей.

Для этого нужно созвать собрание собственников квартир в вашем доме. Во время обсуждения определяется, сколько придется потратить на строительство и готовы ли ваши соседи платить за площадку.

На собрании должен присутствовать представитель ТСЖ. В результате его проведения составляется протокол, в котором указывается решение. Если все соседи согласны сделать площадку за свои деньги, необходимо подать заявление в районную управу. Оттуда оно направится в Архитектурно-планировочное управление.

Если у вас есть знакомый архитектор, он может составить план самостоятельно. Затем необходимо собрать все документы, которые разрешают проведение строительных работ. Узнать о том, где получить документы, можно в управе. После сбора всех необходимых бумаг они относятся в управу. Именно там и выносится решение.

В 2003 году было разработано 14 требований, которые способствуют созданию более качественных и безопасных конструкций. При строительстве площадки строители руководствуются следующими требованиями:

Все перила и ограждения должны иметь противоскольжение покрытие. Это способствует уменьшению травмоопасности конструкций. Если объект предназначен для самых маленьких детей, он должен иметь ступени около земли. Углы всех конструкций на площадке должны быть безопасно закруглены.
Так как горка является объектом повышенной опасности, поэтому стартовый участок должен быть оснащен перилами. При этом нижняя часть горки не должна возвышаться над землей выше 3,5 см. радиус закругления конструкции должен быть более 5 см. На всей протяженности горки должны быть установлены бортики.
В Госте также указываются безопасные типы покрытия и виды оборудования, подходящие для детских площадок.
Согласно СНИП, для каждой площадки должен составляться паспорт безопасности. Если постройка конструкций была произведена до 2005 года, они должны быть реконструированы.
Кроме этого, в строительных нормах и правилах указывается удаленность детских и спортивных площадок от других элементов двора, а также о необходимости в озеленении.
Согласно нормативам, покрытия на спортивных и детских площадках должны быть безопасными и противоскользящими.
Все покрытия устанавливаемых объектов не должны портиться под воздействием погодных условий.

Если объекты на площадке не соответствуют даже одному из перечисленных требований, можно обратиться в городскую администрацию с описанием проблемы. При необходимости нужно отправить несколько писем и совершить несколько звонков, чтобы быть уверенным в том, что сообщения были рассмотрены.

Количество пространства на детской площадке зависит от возраста детей, для которых она создается. Также на размеры влияет расположение жилых построек. В среднем размер площадки для дошкольников составляет около 60 квадратных метров. Если она построена для детей более старшего возраста, она может иметь площадь от 100 до 1500 квадратных метров.

Учитывая все описанные правила можно составлять проект будущей площадки или требовать ее реконструкции у управляющей организации. Если на одну площадку приходится большое количество детей, это также может служить поводом для обращения в управляющую организацию или администрацию города, так как размеры должны определяться на основании учета среднего количества детей в многоквартирном доме.

Договор подряда на монтаж оборудования

Также можно оформить обращение в интернет-приемной администрации вашего города. Для этого достаточно зайти на сайт администрации и перейти по ссылке «задать вопрос мэру». После этого необходимо выполнить следующие действия:

Зарегистрироваться и авторизовать учетную запись.
Отправить сообщение в администрацию.
Перед отправкой необходимо поставить галочку «письменный ответ». Благодаря этому вы гарантированно получите ответ на свое обращение.

Также в это время можно связаться с компанией, которая занимается установкой детских и спортивных площадок. На данном этапе можно самостоятельно составить проект, чтобы точно узнать стоимость всех конструкций.

После этого необходимо позвонить в бухгалтерию домоуправления для уточнения списка документов, необходимых для оформления заявки. На данном этапе домоуправление может отказать в помощи из-за отсутствия необходимого количества средств.

В таком случае необходимо обратиться в мэрию еще раз.

В случае, если площадка не была установлена или вы устали ждать ее возведения, можно сделать несколько объектов самостоятельно. Основное условие проведения таких работ – использование качественных материалов. Дешевле использовать древесину.

Чтобы создаваемые объекты были безопасны для детей, необходимо особое внимание уделить качеству обработки каждой детали. Поверхность всех элементов должна быть тщательно зачищена, а кромки закруглены.

Это позволит снизить вероятность получения травм во время использования детской площадки.

Качество используемых материалов и соединений. Все материалы, применяемые при производстве, должны быть высококачественными, что гарантирует долгий срок службы конструкций и их стойкость перед разными воздействиями.
Многофункциональность.

Все городки, комплексы и иные конструкции, предназначенные для детей,должны быть не только интересными, яркими и разнообразными, но и развивающими, а также желательно, чтобы обладали разными обучающими функциями.

Привлекательность.

Дизайну современных комплексов уделяется много внимания производителями, так как от него зависит, насколько интересными будут они для детей.

Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

Сторона, допустившее разглашение коммерческой, финансовой или иной конфиденциальной информации, возмещает потерпевшей в результате такого разглашения Стороне убытки (ст.

Гражданского кодекса Российской Федерации).

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

[attention type=green]

3.1. Стоимость каждого вида работ и услуг согласована Сторонами в Перечне предоставляемых работ и услуг (Приложение N ____).

[/attention]

Стоимость каждого вида работ и услуг указана с НДС __% (вариант: без НДС). 3.2. Стороны определили следующий порядок оплаты оказанных услуг и выполненных работ: _______________________________________________________________________.
3.3.

Оснащением внутренних дворов в новостройках и жилых комплексах, как правило, занимаются строительные компании, которые возводят эти дома. Установка детских площадок обходится им довольно дешево, а привлекательность недвижимости для покупателей эти объекты увеличивают в разы: семейные пары, имеющие маленьких детей или планирующие их завести, сразу обращают внимание на наличие игровых сооружений около здания.

Ответственность за обустройство детских площадок, дворов, придомовых территорий лежит на местных органах власти, поскольку такие объекты относятся к муниципальной собственности и на их облагораживание и монтаж нужного оборудования выделяются деньги из городского бюджета в рамках специальных программ.

Подробнее разобраться в теме вы можете на наших курсах повышения квалификации:

Часто бывает так, что администрация не дает согласия на установку детской площадки. В случае отказа жители имеют право приобрести и смонтировать ее на свои деньги. Это, конечно, экономически менее выгодно, но имеет свои преимущества: жильцы могут самостоятельно выбрать те материалы и конструкции, которые наилучшим образом удовлетворят их потребности, а не довольствоваться стандартным типовым решением (как правило, еще и самым дешевым). Необходимо будет составить и согласовать проект будущего детского игрового комплекса.

Когда сборка и установка детской площадки будут окончены и ее введут в эксплуатацию, ответственность за ее сохранность и обслуживание, согласно ГОСТу, ляжет на управляющую компанию (если игровой комплекс размещен на придомовой территории). Эта организация обязана будет внести данный объект в технический паспорт дома.

Но наилучший вариант – постоянное наблюдение за состоянием площадки со стороны самих жильцов (впрочем, так всегда и происходит, родители очень внимательно относятся ко всему, что окружает их детей, в том числе и к игровым конструкциям).

защита по уголовному делу частного обвинения у мирового судьи — от 10000 руб. представительство интересов потерпевшего по уголовному делу частного обвинения у мирового судьи — от 10000 руб. письменные консультации — от 1000 рублей.выезд адвоката к Заказчику для проведения любых действий, в том числе для участия в переговорах о досудебном урегулирование спора — от1000 рублей.

Жизнь непредсказуема, и многие люди считают необходимым максимально подстраховаться, чтобы не оказаться лицом к лицу с такими неожиданностями, которые могут негативно повлиять на их будущее. Однако же нельзя исключать ситуации, когда просто невозможно обойтись без судебного разбирательства. В таком случае трудно будет обойтись без помощи адвоката по семейным делам, который сможет собрать нужные доказательства, займется подготовкой требуемых процессуальных документов, предпримет все возможные меры для того, чтобы в результате судом было вынесено решение в пользу доверителя.

Во-первых, нужно узнать, к какому ведомству принадлежит придомовая территория, на которой собираются оборудовать детский игровой комплекс: к управляющей компании дома или городским властям. Затем в эту организацию направляется коллективное заявление от жильцов дома, подписанное всеми собственниками квартир в нем. Подать это письмо можно собственноручно, явившись в приемную, либо через Интернет – в личном кабинете на сайте организации.

Современная промышленность выпускает не только стандартные детские площадки, но и индивидуальные игровые комплексы во всевозможных вариантах. Разработкой модульных конструкций различных городков для детей занимаются квалифицированные дизайнеры и архитекторы, которые в состоянии сделать проект и по индивидуальной заявке. Полет фантазии заказчика ограничивается только его бюджетом и ГОСТами на подобные объекты.

Не последнюю роль играет местоположение детской площадки. Установка ее возможна не везде (как технически, так и законодательно). Да и удобство пользования сооружением, расположенным где-то на солнцепеке и неровной земле или, наоборот, в сырой низине, тоже сомнительно. По этой причине все качели, песочницы и скамейки обычно ставят в тени деревьев или домов (чтобы хотя бы половина площадки оказалась защищена от прямых лучей), на относительно ровных местах, где нет постоянных сильных ветров.

Близость к транспортным артериям тоже имеет значение для детских площадок: нежелательна их установка совсем рядом с проезжей частью. Конечно, можно выйти из положения, оградив игровой комплекс забором, но шум, пыль и выхлопы от проезжающих машин все равно будут доноситься до детей, бегающих там. Для того чтобы сделать городской воздух хоть немного чище, в местах отдыха часто разбивают клумбы с цветами, а окружающую детские площадки территорию засевают газонной травой. Растения украшают пейзаж и приучают детей к контакту с живой природой.

Оптимальный вариант для просторных дворов – установка и игрового городка для малышни, и спортивного комплекса, которым могут пользоваться подростки и взрослые. Иногда имеет смысл соорудить несколько детских площадок для разных возрастов.

Детские игровые сооружения различаются по возрастным категориям, для которых они предназначены: преддошкольный возраст (младше 3 лет), дошкольный (3–7 лет), младший и средний школьный (7–12 лет). Чтобы совсем маленькие и более старшие дети не мешали активному отдыху друг друга, для них следует оборудовать отдельные участки, а если такой возможности нет, то зонировать большую комплексную площадку. Для подростков от 12 лет организуются уже не игровые сооружения, а спортивно-игровые комплексы в виде велодромов, скалодромов и подобных мест, а также выделяются специальные территории для катания на роликах, самокатах, велосипедах и т. д.
Рекомендованное расстояние от края детской площадки для дошкольников до стен ближайшего здания – 10 м и более. Для более старших детей эта дистанция увеличивается до 20 м. Комплексные игровые площадки можно устанавливать не ближе чем за 40 м от окон домов, а спортивно-игровые сооружения еще дальше – в 100 м от зданий. При этом оборудование объектов для детей дошкольного возраста разрешается только в границах жилой застройки (в отличие от других видов площадок, которые можно выносить на озелененные участки всего микрорайона, а спортивно-игровые комплексы и велодорожки еще дальше – на территории парков).
Потребность населения района в игровых зонах вычисляется исходя из норматива 0,5-0,7 м² на каждого жителя. Выбор типа и размера детской площадки осуществляется с учетом мест расположения жилой застройки и преобладающих возрастных групп детей.
Игровые комплексы, рассчитанные на дошкольников, могут быть довольно компактными (50-75 м²) и расположенными отдельно от всех остальных объектов, но нередко их объединяют с зонами тихого отдыха для старшего поколения (в таких случаях их территория должна занимать не менее 150 м²). Если спортивно-игровые площадки для детей и взрослых находятся рядом друг с другом, то их разделяют с помощью декоративных стенок или плотных зеленых насаждений – кустарников, деревьев.
Но вообще рекомендуемый размер специальной территории для ребят – не менее 70 м². Для дошкольников это 70-100 м², для школьников – 100-300 м², а под игровые комплексы различного наполнения потребуется участок площадью 900-1600 м². Однако современное размещение зданий в городах нередко бывает крайне плотным, и выделить такой большой кусок земли под установку детской площадки нет возможности. В этом случае нормативы добирают в пригороде или на других участках жилой застройки (см. п. 6.3.4).
Территорию детских городков требуется изолировать от пешеходных и автомобильных трасс (включая разворотные участки, стоянки, области вокруг мусоросборников и гаражей). Вход в них не должен быть организован со стороны улицы или проспекта. Если детская площадка отграничена с помощью зеленых насаждений, то минимальное расстояние от ее периметра до участка вокруг мусоросборника должно быть не менее 15 м, а до отстойно-разворотных площадок общественного транспорта (на его конечных остановках) – 50 м и более.
Требования безопасности к реконструкции подобных сооружений следующие: необходимо, в первую очередь, удаление с площадки свисающих древесных веток, торчащих корней, кусков старых стоек и фундаментов, выступающих над землей, и металлических частей, оставшихся от качелей и турников. В период восстановительной деятельности на окружающих объектах саму игровую территорию нужно изолировать от мест, где активно ведутся ремонтные работы или хранятся стройматериалы.
Для детских площадок обязательны такие элементы комплексного благоустройства, как озеленение и мягкие покрытия, установка осветительного оборудования, скамеек, урн, игровых сооружений, сопряжение поверхностей (бордюры, ступени, пандусы).
К мягким видам покрытий относятся песчаное, песчаное уплотненное (на базе грунта или гравийной крошки), резиновое, синтетическое. Их настилают в тех участках детской площадки, где велик риск падения детей – около игрового оборудования. Пространство для установки скамеек должно быть снабжено твердым покрытием либо фундаментом. Если вся детская площадка засеяна травой, необходимо будет проложить в ней дорожки к спортивным снарядам и игровым сооружениям, скамейкам и т. д. и сделать на них какой-либо настил (мягкий, комбинированный или твердый).
В качестве элементов сопряжения поверхностей газона и игрового комплекса используют бордюрные камни, имеющие скругленные или скошенные края.
Обязательно озеленение детской площадки деревьями и кустарниками так, чтобы солнце освещало ее не менее пяти часов в день. С севера и востока расстояние от ее краев до насаждений должно быть не менее 3 м, с юга и запада – 1 м. Кустарники и деревья для этого выбирают не ядовитые, а вокруг площадок, предназначенных для дошкольников, недопустимы никакие колючие растения.
Спортивно-игровые комплексы обязательно должны содержать стенды с описанием правил поведения и эксплуатации приспособлений и уличных тренажеров.
Осветительные приборы устанавливают не ниже 2,5 м над поверхностью земли, и работают они на освещение всей территории, где находится детская площадка.

Ассортимент оборудования для детских площадок, имеющийся на рынке, весьма велик, и услугу установки тоже предлагают очень многие фирмы. При выборе подобного игрового оснащения для улицы убедитесь, что оно отвечает следующим требованиям.

Безопасность. Согласно нормативам все оборудование создается с расчетом 150 кг на человека. Все, что не соответствует этому параметру, небезопасно для ребенка.
Качество материалов и сборки. Игровое оборудование производят только из экологически чистых материалов, не представляющих угрозы для детей и окружающей среды. Качество монтажа и сборки проверяется отдельно при приемке детской площадки, и без этого контроля не допускается ее эксплуатация.
Многофункциональность. Детские городки и отдельно стоящие спортивные и игровые снаряды должны служить не только для игры и развлечения, но и выполнять развивающие и обучающие функции.
Дизайн. Он весьма разнообразен, так что потребитель имеет все возможности выбрать именно то оборудование, которое наилучшим образом дополнит городской ландшафт и будет радовать детей.
Устойчивость и надежность. Уличные сооружения на детских площадках подвергаются серьезным климатическим воздействиям (осадки, перепады температур, солнце, сильный ветер), поэтому изготавливаются только из стойких и долговечных материалов.
Соотношение цены и качества. Разброс стоимости на рынке игрового оборудования очень велик, так что вовсе не обязательно тратить большие деньги на изготовление и установку детской площадки. Однако чем ниже ее цена, тем внимательнее следует проверять качество как материалов, так и получившихся сооружений.
Постпродажное сопровождение. При установке детской площадки ее владельцу выдается гарантийный талон, дающий право на дальнейшее техническое обслуживание объекта в пределах гарантийного срока.

Образец договора на установку детской площадки

Договор подряда на монтаж оборудования

Образец договора на строительство детской площадки

Договор на установку детского игрового оборудования

Договор строительства детской площадки

Документ основание для оплаты договора на поставку и установку детских площадок

Договор подряда на монтаж оборудования

Похожие записи:

Добавить комментарий Отменить ответ